Договор на создание научно-технической или производственнойпродукции
3 ноября 2007
ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции
г.____________ "___"______200__г.
Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________19__г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата).
II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью).
IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора.
V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны.
VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________19__г. окончание ________19__г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4).
VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________
Директор завода Начальник объединения Директор НИИ
Спасибо что посетили наш информационно -справочный ресурс www.primeru.info
На нашем сайте собрано огромное количество образцов договоров, актов, заявлений, контрактов.
Возможно, что некоторые образцы документов представленных на сайте устарели и не актуальны на данный момент, если вы встретили такой, сообщите нам, пожалуйста, через форму обратной связи
Также если у Вас есть более свежий образец договора, будем Вам очень признательны, если Вы его пришлете нам для публикации на сайте.
При использовании материалов сайта оставьте прямую ссылку на www.primeru.info
Все образцы, примеры договоров взяты из открытых источников или присланы нам для публикации нашими пользователями.
Все наименования организаций, фирм, предприятий, фамилий, имен вымышлены. Совпадение случайно!